Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на оказание ремонтно строительных услуг

Заказчик поручает, а Исполнитель предоставляет смету работ и материалов и обеспечивает проведение ремонтно-строительных работ с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений, согласно смете работ Приложение 1 , являющейся неотъемлемой частью данного Договора. Срок выполнения работ может быть продлён по согласованию сторон при увеличении Заказчиком объёма работ относительно первоначальной сметы, несвоевременной оплате работ и материалов Заказчиком , наличии форс-мажорных обстоятельств. Исполнитель выполняет работы в сроки, установленные календарным планом работ Приложение 3. Заказчик оплачивает работы при качественном и фактическом их выполнении по отдельным этапам по их завершении.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда (ремонтно-строительные работы)

Портфолио Цены Стоимость дизайна интерьера Рабочий дизайн-проект Планировочное решение Авторский надзор Декорирование Подарочные сертификаты Стоимость ремонта и отделки Общестроительные работы Монтажные работы Электромонтажные работы Сантехнические работы Плиточные работы Отделочные работы Двери и окна Стоимость согласования перепланировки Стоимость приёмки квартиры Стоимость технического надзора Сделать запрос Контакты. О компании Почему мы? Наша команда Договоры Договор на разработку дизайн-проекта Договор об авторском надзоре Договор на проведение ремонтно-строительных работ Вакансии Рекомендации Публикации Вопрос-ответ Блог Дизайн интерьера Дизайн жилых интерьеров Дизайн интерьера офисов Дизайн коммерческих помещений Зачем нужен дизайнер интерьеров?

Что такое дизайн проект? Портфолио Перепланировка Необходимые документы Что можно, а что нельзя Комплектация объекта Подбор мебели Подбор штор Подбор сантехники Подбор обоев Подбор освещения и светильников Подбор радиаторов отопления Подбор бытовой техники Подбор декора и аксессуаров Подбор дверей Подбор напольных покрытий Штукатурка и росписи Витражи и ковка Изделия из камня Вентиляция и кондиционирование Окна и подоконники Автоматизация объекта дома Лепной декор Плитка и мозаика Авторский надзор Ремонт и отделка Ремонт: что к чему Примерная стоимость ремонта Портфолио.

Договор на проведение ремонтно-строительных работ Договор на разработку дизайн-проекта Договор об авторском надзоре Договор на ремонтно-строительные работы. Распечатать договор Сохранить договор. Предмет договора. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса ремонтно-отделочных работ помещения, расположенного по адресу: г.

Стоимость работ и порядок расчетов. По согласованию сторон стоимость работ может быть изменена в случаях:. Возникновения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть в технической документации. Увеличения или уменьшения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в техническую документацию проект. Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Оплата работ производится в следующем порядке:. Оплата черновых материалов производится в следующем порядке:. Оплата транспортных расходов производится в следующем порядке:.

В случае если Заказчик поручает Подрядчику закупку отделочных материалов и оборудования, Подрядчик, перед началом выполнения очередного этапа работ, вправе потребовать от Заказчика авансовый платеж в размере полной стоимости материалов или поборудования, необходимых для выполнения данного этапа работ. Расчеты за выполненные работы и компенсация стоимости материалов и оборудования производятся Заказчиком любым не запрещенным законом способом.

Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ черновыми материалами, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п. По соглашению сторон, Подрядчик может принять на себя обязательства полностью или частично обеспечить работы необходимыми декоративными материалами и оборудованием. По соглашению сторон, Подрядчик может выполнить данные работы самостоятельно.

Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Сторона, поставляющая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия изготовителя, необходимой для монтажа.

Стороны, в соответствии с обязательствами по обеспечению строительства материалами и оборудованием, несут ответственность за:. Соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Невозможность использования материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажут, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Сроки выполнения и порядок сдачи-приемки работ. В случае задержки оплаты Заказчиком выполненных работ, срок окончания выполнения работ, указанный в п. Любое изменение сроков выполнения работ за исключением пункта 4.

Сдача-приемка выполненных работ производится поэтапно в соответствии с порядком поэтапного выполнения работ, и оформляется актом сдачи-приемки работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

Конечный акт сдачи-приемки оформляется после полного выполнения работ, указанных в смете и в дополнительных соглашениях, и становится неотъемлемой частью настоящего договора. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 трех календарных дней после получения им сообщения от Подрядчика о готовности к сдаче соответствующего этапа работ или объекта. Если в процессе приемки выполненных работ Заказчик обнаружил отступления от условий настоящего договора и отказался от приемки результата работ, сторонами фиксируется перечень недостатков и срок их устранения Подрядчиком.

После устранения обнаруженных недостатков сдача-приемка производится повторно. В случае отсутствия у Заказчика замечаний, ранее отмеченных в перечне недостатков, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ без указания причины, такой акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.

При этом в акте делается отметка об отказе Заказчика от подписания. В случае, если в течение 5 пяти рабочих дней с момента составления акта сдачи-приемки выполненных работ с отметкой об отказе Заказчика от приемки результата работ п. Заказчик не представил перечень недостатков подлежащих устранению, то работы, указанные в таком акте считаются принятыми по истечению срока, указанного в настоящем пункте и подлежащими оплате в соответствии со сметой. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие контроля и надзора за их выполнением со стороны Заказчика.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы заинтересованная сторона за свой счет обращается в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы. В случае подтверждения результатами экспертизы позиции заинтересованной стороны, понесенные ею расходы, возлагаются на контрагента по настоящему Договору. Права и обязанности подрядчика. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, а также создать условия для производства последующих работ.

Обеспечить качество выполнения работ, в соответствие с проектной документацией, действующими СНиП и техническими условиями;. Своевременно, своими силами и за свой счет, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, за которые Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору.

Провести необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и рациональному использованию территории объекта в ходе выполнения работ на объекте. Поддерживать чистоту и порядок на объекте и за его пределами подъезд, лифт. Вывезти в течение 3 трех календарных дней со дня подписания акта о сдаче-приемке объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, демонтировать и вывезти возведенные временные сооружения.

Незамедлительно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы, в случае обнаружения непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования. Незамедлительно предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Устранить по желанию Заказчика, за его счет, недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т. Стоимость устранения таких недостатков определяется сторонами дополнительно. Устранить недостатки, за которые несет ответственность Подрядчик, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнить полученные в ходе строительства пожелания Заказчика, если они не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Незамедлительно сообщить Заказчику о возникшей необходимости проведения дополнительных работ, которые не были учтены в технической документации. Получить от Заказчика согласие на проведение и оплату таких работ. В противном случае Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость незамедлительных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.

Сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Подрядчик имеет право:. Отказаться от выполнения работ по устранению недостатков, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т. По своему усмотрению привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Приостановить выполнение работ при неполучении в течение 5 пяти рабочих дней от Заказчика ответа на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.

Отказаться от выполнения дополнительных работ, в случае, если они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками по независящим от них причинам. Выполнить работы по настоящему Договору досрочно. Удерживать принадлежащие Заказчику оборудование, остаток неиспользованного материала и другого имущества Заказчика, оказавшегося у Подрядчика, в случае неисполнения Заказчиком обязанности оплатить выполненные работы.

Права и обязанности заказчика. Подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы, до начала работ.

Предоставить Подрядчику свободный доступ на объект в течение всего срока проведения работ. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к источнику электроэнергии с напряжением не менее вольт, а также возможность использования горячего и холодного водоснабжения. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 4 настоящего Договора.

Возместить Подрядчику все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в техническую документацию, по инициативе Заказчика. После получения устного по телефону сообщения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. Своевременно решать проблемы, возникающие с жилищной администрацией. Производить по инициативе Подрядчика необходимые согласования проекта. Произвести приемку и оплату работ, в том числе дополнительных, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

Принять и оплатить выполненные досрочно работы в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре. Заказчик имеет право:. Заказчик вправе отказаться от приемки работ только в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Расторгнуть договор, либо уведомить Подрядчика о согласии на составление дополнительного соглашения, в течение 3 трех рабочих дней, с момента получения устного по телефону сообщения, вызванного обстоятельствами, указанными в п.

Не оплачивать простой Подрядчика в случае приостановки работ по причинам, указанным в п. Ответственность сторон. Подрядчик несет ответственность за работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, как за свою собственную работу.

Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящихся в ремонтируемом помещении не принятых по акту приема-передачи, а так же за материалы и оборудование, наличие которых не требуется на объекте на этапе выполняемых работ. В случае оставления на объекте Заказчиком или третьими лицами материалов, оборудования и иного имущества, наличие которых не требуется на объекте на этапе выполняемых работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика или третьих лиц вывоза оставленного имущества с объекта или заключения договора ответственного хранения такого имущества с Подрядчиком на платной основе.

В случае нанесения работниками Подрядчика ущерба повреждения установленному или устанавливаемому Подрядчиком оборудованию, строительным и отделочным материалам, объекту, а так же третьим лицам, Подрядчик обязуется возместить нанесенный материальный ущерб. Возмещение ущерба производится Подрядчиком в денежной или натуральной форме в течение 30 тридцати дней с момента подписания акта, фиксирующего степень нанесенного ущерба, или с момента получения Подрядчиком претензии, оформленной Заказчиком в письменной форме.

В случае нарушения сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, срок окончания выполнения работ по настоящему договору продлевается на срок, согласованный сторонами. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не в состоянии контролировать.

К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: войны и военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, наводнения, пожары, землетрясения, принятие государственными органами актов. При наступлении указанных в п. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

В случаях, предусмотренных в п. В том случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 6 шести календарных месяцев, Заказчик и Подрядчик должны договориться о судьбе Договора.

Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ПРИМЕР ДОГОВОРА

Предметом таких сделок является проведение любых работ. Это может быть производство ремонта, отделки, реконструкция или строительство. Например, задание по созданию проекта будет относиться к такой категории договоров. Работы по возведению зданий и сооружений также выполняются по соглашению о подряде. Таким образом, сделка может быть заключена на выполнение самых разных действий.

Описание документа. Договор подряда на ремонтные работы регулирует отношения заказчика и подрядчика при осуществлении ремонтно-строительных работ.

Договор подряда на ремонтно-строительные работы. Киев, ул. Смета приблизительная. Объем и стоимость работ, составляющих предмет Договора, определяются в смете на ремонтно-строительные работы. Выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Сметой на ремонтно-строительные работы и пунктами 2.

Скачать типовой договор подряда на строительные работы.

Строительство домов. О компании. Статьи Новости. Напишите нам. Контакты При заказе строительства дома, коттеджей, загородных домов Проект в подарок!!! ООО Альта-Строй. Сроительство домов.

Пример договора на ремонтно-отделочные работы

Стать подрядчиком Войти. Разместите заказ. Получите несколько разных предложений. Выберите лучшее предложение.

Каталог предприятий Новости Беларуси.

Портфолио Цены Стоимость дизайна интерьера Рабочий дизайн-проект Планировочное решение Авторский надзор Декорирование Подарочные сертификаты Стоимость ремонта и отделки Общестроительные работы Монтажные работы Электромонтажные работы Сантехнические работы Плиточные работы Отделочные работы Двери и окна Стоимость согласования перепланировки Стоимость приёмки квартиры Стоимость технического надзора Сделать запрос Контакты. О компании Почему мы? Наша команда Договоры Договор на разработку дизайн-проекта Договор об авторском надзоре Договор на проведение ремонтно-строительных работ Вакансии Рекомендации Публикации Вопрос-ответ Блог Дизайн интерьера Дизайн жилых интерьеров Дизайн интерьера офисов Дизайн коммерческих помещений Зачем нужен дизайнер интерьеров? Что такое дизайн проект?

Договор на проведение ремонтно-строительных работ

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом

.

Договор подряда на выполнение работ в 2018 году

.

1. Предмет договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях.

.

Договор подряда на ремонтные работы (ремонтно-строительные работы)

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК РАБОТАТЬ БЕЗ ИП или ООО, ДОГОВОР ПОДРЯДА
Комментариев: 4
  1. trapgourcniket

    У ВАС САМЫЙ КЛАССНЫЙ КАНАЛ!ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ И ПОПУЛЯРНОСТИ! ПОДПИСЫВАЕМСЯ! ВСЕМ СПАСИБО!?

  2. pricbacknews

    Так у нас транспортный налог и так заложен в топливо, с какого перепугу платить ещё?)

  3. losobana

    Глобально кредитование развивает экономику

  4. suphershoo1968

    Мне это не надо,но смотрю все ваши видосы на всякий случай.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2020 Юридическая консультация.